購銷合同常用（10篇）
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的購銷合同10篇，歡迎閱讀與收藏。
購銷合同 篇1
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
第一條 名稱、品種、規(guī)格
1、產品名稱：B型路沿石鋼模具
2、品種規(guī)格：根據甲方提供圖紙尺寸制作。
第二條 交貨時間：以甲方通知的時間為準。
第三條 交(提)貨方式、地點：乙方送貨至甲方指定地點。
第四條 運輸、裝卸方式及費用負擔：由乙方負擔。
第五條 質量標準
乙方負責提供樣品，經甲方認可后進行生產。產品技術標準按國家標準、行業(yè)標準執(zhí)行。
第六條 付款金額、方式及期限
1、B型路沿石鋼模具單價 ，計劃訂購 ，貨款共計 。
2、付款方式為電匯支付。
3、甲方預交定金 。
4、貨到經甲方驗收合格后后乙方憑借開具的'國家正規(guī)發(fā)票結算剩余貨款。
第七條 產品售后服務
1、乙方保證所產模具能夠在制作砼模塊的過程中順利脫模并能夠周轉一百八十次以上，否則甲方有權要求乙方退貨或換貨，并且退還甲方定金。
2、如果所產模具存在其他質量問題，按照第七條第一款執(zhí)行。
第八條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。
第九條 其他
1、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、本合同經雙方簽字蓋章生效，貨款結清后合同失效。
3、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇2
供方： 身份證號碼：
需方： 身份證號碼：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。
第一條 商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量
第二條 商品質量標準：商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
�。保唐范▋r，供需雙方同意按市場定價執(zhí)行。如因市價上漲，需變動價格時，應經供需雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。
２．單價和合同總金額：單價為人民幣貳元每千克；總金額為柒萬元。
第四條 包裝要求和包裝費用負擔些單位
1、包裝材料及規(guī)格：
2、每箱臍橙凈重：50公斤。
3、不同品種規(guī)格分別包裝。
4、包裝牢固，適宜裝卸運輸。
5、每包品種等級標簽清楚。
6、包裝費用由甲方負擔。
第五條 交貨方式
�。保回洉r間：20xx年01月10日上午
�。玻回浀攸c：
�。常\輸方式：大貨車運輸
第六條 驗收方法：按1%抽樣驗收。
第七條 預付貨款： 交貨前預付10000元定金。
第八條付款日期及結算方式
交貨后10天內（即20xx年1月20日前）付清余款；結算方式為轉賬結算。
第九條運輸及保險由供方負責支付。
第十條運輸費用由供方支付。
第十一條違約責任
１．需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價10％的違約金。
�。玻┓饺缣崆盎蜓悠诮回浕蚪回洸蛔銛�(shù)量者，供方應償付需方此批貨款總值10％的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值10％的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。
�。常┓剿l(fā)貨品有不合規(guī)格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此所發(fā)生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。
�。矗s定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的.因違反合同可能造成的損失。
第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。第十三條本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛，簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時，可向人民法院提出訴訟。
第十四條合同經雙方簽字后生效。合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。合同執(zhí)行期間，經雙方協(xié)商同意的附加協(xié)議，同樣有效。
供方：（簽章）
需方：（簽章）
供方開戶銀行及帳號：
簽約時間：二零**年十一月三十日
購銷合同 篇3
甲方：_________
乙方：_________
為了促進生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生產，滿足城鄉(xiāng)人民生活對肉、蛋、禽商品的需要，根據商業(yè)部頒發(fā)的《生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽購銷合同實施辦法》的規(guī)定，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種和數(shù)量
1．產品的名稱和品種：_________。
2．產品的數(shù)量：_________。
（必須明確規(guī)定產品的計量單位和計量方法）
第二條 產品的等級、質量和檢疫辦法
1．產品的等級和質量：_________。
�。óa品的等級和質量，國家有關部門有明確規(guī)定的，按規(guī)定標準確定產品的等級和質量；國家有關部門無明文規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商確定。）
2．產品的檢疫辦法：_________。
（國家或地方主管部門有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的，按國家或地方主管部門規(guī)定進行檢疫；國家或地方主管部門無檢疫規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商檢疫辦法。）
第三條 產品的價格、貨款結算與獎售辦法
1．產品的價格按下列第（_________）項執(zhí)行：
�。�1）派購任務或派購基數(shù)內的產品，執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內遇有價格調整時，按新價格執(zhí)行。
（2）不屬派購任務或派購基數(shù)的產品，收購價格由當事人協(xié)商議定。
2．貨款結算辦法按下列第（_________）項執(zhí)行：
�。�1）對村民、專業(yè)戶、個體經營戶一般采取現(xiàn)金結算，錢貨兩清。
�。�2）對按有關規(guī)定必須采取銀行結算的.，按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦理結算。
3．獎售辦法：_________。
第四條 交貨期限、地點和方式_________。
第五條 甲方的違約責任
1．甲方未按合同收購或在合同期中退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的_________%（5－25%的幅度），向乙方償付違約金。
2．甲方如需提前收購，商得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨款總值的_________%的補償，甲方因特殊原因必須逾期收購的，除比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外，還應承擔供方在此期間所支付的保管費或飼養(yǎng)費，并承擔因此而造成的其它實際損失。
3．對通過銀行結算而未按期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付延期付款的違約金。
4．乙方按合同規(guī)定交貨，甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨款總值的_________%（5－25%的幅度）向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。
第六條 乙方的違約責任
1．乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的，如需方仍然需要的，乙方應如數(shù)補交，并應向甲方償付逾期不交或少交部分貨物總值的_________%（由甲乙方商定）的違約金；如甲方不需要的，乙方應按逾期或應交部分貨款總值的_________%（1－20%的幅度）付違約金。
2．乙方交貨時間比合同規(guī)定提前，經有關部門證明理由正當?shù)�，甲方可考慮同意接收，并按合同規(guī)定付款；乙方無正當理由提前交貨的，甲方有權拒收。
3．乙方交售的產品規(guī)格、衛(wèi)生質量標準與合同規(guī)定不符時，甲方可以拒收。乙方如經有關部門證明確有正當理由，甲方仍然需要乙方交貨的，乙方可以遲延交貨，不按違約處理。
第七條 不可抗力
合同執(zhí)行期內，如發(fā)生自然災害或其它不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的，應向對方當事人通報理由，經有關主管部門證實后，不負違約責任，并允許變更或解除合同。
第八條 解決合同糾紛的方式
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_________仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第九條 其他_________。
1．當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方，應在_________天之內作出答復（當事人另有約定的，從約定），逾期不答復的，視為默認。
2．違約金、賠償金應在有關部門確定責任后_________天內（當事人有約定的，從約定）償付，否則按逾期付款處理，任何一方不得自行用扣付貨款來充抵。
3．本合同如有未盡事宜，須經甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4．本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交鄉(xiāng)政府……等單位各留存一份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年___月___日 _________年___月___日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
購銷合同 篇4
《印花稅暫行條例》規(guī)定，應納稅憑證應當于書立或者領受時貼花，計征依據是合同金額。為了進一步加強印花稅的征收管理，由各省制定了《印花稅核定征收暫行辦法》， 對購銷合同類印花稅的納稅人，按下列標準確定核定征收的比例：
1.從事貨物購進和銷售的工業(yè)生產的單位和個人，其采購環(huán)節(jié)應征的印花稅，按采購金額的50%--100%的比例核定計稅依據;對其銷售環(huán)節(jié)應征的印花稅，按銷售收入的60%--100%的比例核定計稅依據。
2.從事貨物購進和銷售的商品流通單位和個人，其采購環(huán)節(jié)應征的印花稅，按采購金額的60%--100%的`比例核定計稅依據;對其銷售環(huán)節(jié)應征的印花稅，按銷售收入的20%--100%的比例核定計稅依據。
3.從事房地產開發(fā)的單位和個人，其采購環(huán)節(jié)應征的印花稅，按采購金額的70%--100%的比例核定計稅依據;對其銷售環(huán)節(jié)應征的印花稅，按銷售收入的100%的比例核定計稅依據。
購銷合同 篇5
委托方(以下簡稱甲方)：
加工方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方通過共同協(xié)商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產“ ”系列飲料，雙方本著平等協(xié)商、互惠互利的原則，達成以下議項：
一、加工產品范疇
1．產品品名：
2．產品規(guī)格為：
3．如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
二、加工費用
加工費按元/瓶，以每箱 元（每箱 瓶，核算加工費按箱計算）。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料（包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物），乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數(shù)量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月20日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數(shù)量，以實際發(fā)貨數(shù)量計算加工費。
計算方式：實際加工數(shù)量（箱）*加工費（箱）-超耗料費=應付加工費，每月25日前付清當月加工費，甲方以現(xiàn)金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1．乙方嚴格按甲、乙雙方確認的.樣版和標準制作。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附“ ”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現(xiàn)批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關；
4、在甲方有要求時，乙方可協(xié)助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售后服務；
5．少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；
6．若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1．產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2．乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3．乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發(fā)貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發(fā)貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數(shù)量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執(zhí)行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標簽2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損（需瓶廠認可），不屬2%耗損控制范圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責免費提供機械予以協(xié)助。
十一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作，產品在發(fā)運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。
十二、甲方的責任與義務
購銷合同 篇6
甲方：
乙方：
一、 產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價
二、 質量要求：質量達到國家標準，如有異議十五日內提出，甲方包退包換。
三、 運輸方式及承擔費用： 公路運輸，甲方承擔運費。
四、 供貨方式及期限：甲方根據乙方的訂購單供貨給乙方，乙方必須把交貨計劃5天前通知給甲方。甲方組織車輛，按乙方要求的日期交貨。
五、 交貨地點、方式：貨物送至乙方指定的廠房。
六、 結算方式：貨到付款。
七、 違約責任：
1.違反本合同的約定，或無故終止合同視為違約。違約方應按合同法的有關規(guī)定，承擔違約責任。
2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的'計算方法：如果任何一方單方面終止合同，應向另一方支付相當于合同總金額百分之二十(20%)的違約金;如果乙方逾期付款，應向甲方按日支付相當于逾期付款部分百分之三(0.3%)的違約金，但最高不超過延遲總價的百分之五(5%)。如果甲方逾期交貨，應向乙方按日支付相當于逾期交貨部分的百分之三(0.3%)的違約金，但不得超過延遲交貨部分的百分之五(5%)。
八.合同終止
甲方或乙方如要提前終止本合同，應提前30天正式書面并電話通知對方，雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。
九、爭議的解決：若在本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，雙方均可向起訴方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同經甲乙雙方簽定蓋章生效。
十一、備注：
1.本合同自雙方簽字蓋章生效，傳真件有效。
2.甲方只保證油漆本身的質量，其他方面的問題<如施工方面導致的問題>恕不負責。乙方選擇油漆品種時盡可能向甲方或有關權威機構咨詢。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇7
SXSOD保健品營養(yǎng)酶銷售合同
甲方：西安綠園生物工程有限公司 簽訂地點：﹍﹍﹍﹍ 乙方：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 簽訂時間：﹍﹍﹍﹍
為了將甲方研制開發(fā)的SXSOD保健品、化妝品專用SOD營養(yǎng)酶應用于SOD保健品、化妝品的開發(fā)與生產中，使其得到廣泛應用，從而提高人們的生活質量，經甲、乙雙方協(xié)商一致同意簽訂本合同。
一、甲方為SXSOD保健品、化妝品專用SOD營養(yǎng)酶的生產商，負責供給乙方SOD保健品及化妝品開發(fā)與生產所需的SXSOD保健品、化妝品專用SOD營養(yǎng)酶，并按產品的相關標準保質保量。
二、乙方為SOD保健品、化妝品的開發(fā)生產商，并承擔SOD相關保健品、化妝品的開發(fā)及生產。
三、甲方允許乙方在相關的SOD保健品、化妝品及其外包裝上使用“SXSOD”專用商標，不再另行收取商標使用費。
四、SXSOD保健品、化妝品專用SOD營養(yǎng)酶的質量以活性（U）為標準，每克10000±20個酶活單位（U/g），銷售單價為___元/克（不含稅）。
五、乙方接收甲方SXSOD保健品、化妝品專用SOD營養(yǎng)酶的同時支付甲方的.全額貨款（現(xiàn)金或轉賬）。
六、交（提）貨地點：
七、本合同有效期 年，自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，共同遵守約定，任何方的違約，都將承擔法律責任。
九、本合同如有未盡事宜，甲乙雙方本著互惠互利的原則協(xié)商解決，如涉及到其它法律法規(guī)問題，由甲方所在地有關部門仲裁。
甲 方：西安綠園生物工程有限公司
法人代表：（簽字蓋章）
乙 方：
法人代表：（簽字蓋章）
20xx年 月 日
購銷合同 篇8
甲方(出賣人)：xxx
住所：xxx
聯(lián)系電話：xxx
乙方(買受人)：xxx
住所(址)：xxx
聯(lián)系電話：xxx
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標的
汽車品牌：xxx型號：xxx首選顏色：xxx次選顏色：xxx
第二條 數(shù)量與價款
車輛單價：xxx萬元，數(shù)量：xxx臺，總價：xxx萬元(大寫xxx)。
車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另簽委托服務備忘錄(見附件一)，乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第xxx種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣xxx萬元，大寫xxx。
2、車輛抵押貸款方式：
2.1 簽署本合同時，支付全部車價款的xxx%，計人民幣xxx萬元，大寫xxx。
2.2 xxx年xxx月xxx日前，辦妥抵押貸款手續(xù)后支付余款，計人民幣xxx萬元，大寫xxx。
3、其他付款方式：xxx。
汽車購買合同范本汽車購買合同范本
4、車輛交付時，定金可以抵作車價款。
第四條 質量
甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合國家有關規(guī)定，必須能通過落籍地公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：xxx年xxx月xxx日前。
2、提車方式：乙方自提甲方送車上門
3、交車地點：xxx
4、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
5、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書(見附件二)，即為該車輛正式交付。
6、車輛正式交付之時起，該車輛的所有權和風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 定金
1、雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金xxx萬元，大寫xxx。
2、乙方不能按約支付車款的，無權要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應當雙倍返還定金。
第七條 雙方特別約定：
第八條 違約責任
1、乙方未按合同約定的時間付款，按逾期時間分別處理(不作累加)。
1.1 逾期在xxx天之內，乙方向甲方支付逾期應付款的萬分之xxx違約金。
1.2 逾期超過xxx天后，甲方有權單方面通知乙方終止本合同，乙方應按相當于全部車款的xxx%，向甲方支付違約金。
2、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，按逾期期限分別處理(不作累加)。
2.1 逾期在xxx天之內，甲方按日向乙方支付已付車價款的.萬分之xxx違約金。
2.2 逾期超過xxx天后，乙方有權單方面通知甲方終止本合同，甲方應按相當于全部車價款的xxx%向乙方支付違約金。
3、對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
5、乙方所購汽車的整車質量保證期限為xxx年xxx萬公里，兩者以先到者為限，除非不屬于保證范圍內。在保修期內出現(xiàn)質量問題，應當?shù)郊追交蛏a廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。
第九條 解決爭議的方法
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，也可請求臺州市汽車經營行業(yè)協(xié)會或甲方所在地消消費者協(xié)會主持調解。協(xié)商不能解決或調解不成的，選定下面第xxx種方式解決：
1、向xxx仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
汽車購買合同范本合同范本
第十條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。
第十一條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：xxx 乙方(蓋章)：xxx
代理人(簽字)：xxx 代理人(簽字)：xxx
xxx年xx月xx日 xxx年xx月xx日
購銷合同 篇9
甲方（購貨方）：
工商注冊號：
授權代表：
乙方（供貨方）：
工商注冊號：
授權代表：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同，成品油購銷合同范本。
1、合同標準
乙方向甲方供應符合國家標準的0#成品油。
2、合同數(shù)量
乙方是甲方的油品供應商，甲方采購品種及數(shù)量：柴油 。
日 住所： 法定代表（負責）人： 住所： 法定代表（負責）人： 供應時間：從 年 月 日 至 年 月 3 相關費用 油品運輸所需運費由甲方承擔。甲方委托乙方配送，應提前一天書面或者電話通知乙方。
4、油品運輸與驗收
�。�1） 乙方向甲方所供油品必須符合國家標準。合同期內，本合同所依據的國家質量標準如發(fā)生變化，合同雙方應無條件地以新版本的國家質量標準為本合同的執(zhí)行標準。
�。�2） 發(fā)貨數(shù)量以乙方提貨單載明數(shù)據為準，油庫付油計量誤差在國家規(guī)定范圍（按國家頒布的計量法規(guī)定不超過±3。5‰）之內，超出國家規(guī)定范圍的部分，雙方協(xié)商解決。
�。�3 ） 甲方應在提取油品時，甲方本人（或者書面委托一工作人員）對油品的數(shù)量和質量進行驗收，甲乙雙方可以按約定提取油品樣品，共同封存油樣。甲方對油品數(shù)量和質量有異議的，應在12小時內提出，否則應視為乙方所交付的油品數(shù)量和質量完全符合合同約定。
�。�4）。 甲方在驗收期內對油品數(shù)量和質量提出異議的.，甲方負有妥善保管油品的義務。 甲方認為油品質量不符合合同約定的，甲乙雙方應共同選擇檢驗機構對油樣進行檢驗，并以該檢驗機構的檢驗結果作為確認油品質量的依據，合同范本《成品油購銷合同范本》。如檢驗結果符合合同約定標準，檢驗費及相關費用由甲方承擔。否則，檢驗費由乙方承擔。
5、結算
原則上現(xiàn)款現(xiàn)貨，款到乙方銀行賬戶后甲方方可提油。第一車貨款另行協(xié)商。 供應價格依據當時中國石化xxx公司同類油品市場批發(fā)價格為基準，乙方保證供應油品價格不高于中石化xxx公司當期同類油品市場批發(fā)價格（不包含運費），具體價格經雙方協(xié)商后最終確定。
甲方用書面方式委托一名工作人員收發(fā)貨物的，該委托人簽收的單據等同于甲方本人簽收。
6、違約責任
本合同約定的不可抗力不能構成違約的原因。
因季節(jié)變換需更換油品品號（如0#與—10#的更替），雙方另行協(xié)商（但鎮(zhèn)江區(qū)域范圍內—10#的脫銷或缺貨而造應各自承擔相應責任。
7、合同變更與解除
雙方協(xié)商一致可變更或解除本合同。合同變更或解除應采取書面形式。 合同解除后，原合同中的結算、清理和爭議解決條款仍然有效。
8、不可抗力
由于不可抗力，如戰(zhàn)爭、火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能履行本合同義務， 受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。并及時清算余款。
9、本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。
10、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。甲方所簽收單據均視為補充協(xié)議。 本合同的附件及補充協(xié)議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。補充協(xié)議與本合同內容不一致的，以補充協(xié)議為準。
11、本合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
購貨方（甲方）： 身份證
聯(lián)系人：
電話：
供貨方（乙方）： ： 身份證
聯(lián)系人：
電話：
購銷合同 篇10
原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX
被告：河北XXX房地產開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的.，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
XX市XX區(qū)人民法院
具狀人：王XX
XX年X月X日
附：本訴狀一式二份
證據X件
【購銷合同】相關文章：
購銷合同[精選]10-03
【精選】購銷合同10-09
購銷合同【經典】10-15
購銷合同(經典)04-24
購銷合同08-18
【經典】購銷合同09-02
[經典]購銷合同09-21
購銷合同【精選】09-21
經典購銷合同09-19
[精選]購銷合同09-04