施工合同模板

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的施工合同模板，僅供參考，大家一起來看看吧。

施工合同模板1

　　業(yè)主（以下簡稱甲方）： 聯(lián)系電話：

　　施工隊（以下簡稱乙方）： 聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、 工程概況

　　工程地址：

　　使用面積： 室 廳 衛(wèi) 陽臺 廚

　　二、 價格

　　清包工費： 元，大寫：

　　其中 水電工 元

　　木工 元

　　瓦工 元

　　油漆工 元

　　垃圾清運費 元

　　材料搬運費 元

　　三、 付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費： 元

　　2、木工完成，付 元

　　3、瓦工完成，付 元

　　4、工程竣工，付 元

　　5、保修金 元，從竣工之日起半年后支付。

　　四、 設計

　　1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作

　　2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可

　　五、 材料

　　1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失

　　2、 未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用

　　3、 乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票

　　4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失

　　5、 乙方應幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性

　　6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場

　　7、 乙方應保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程

　　8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作

　　9、 未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除

　　六、 工期

　　從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天

　　七、 材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運

　　八、 垃圾清運

　　1、 垃圾袋裝化

　　2、 垃圾應日日清

　　3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所

　　九、 勞動力管理

　　1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件

　　2、 未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜

　　3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用

　　4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔

　　5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負責人， 為替補負責人

　　6、 在合同價內(nèi)，乙方應提供 人次跟隨甲方挑選材料

　　7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員

　　8、 未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工

　　十、 施工機具

　　1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費

　　2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算

　　十一、工地現(xiàn)場管理

　　1、 現(xiàn)場禁止使用明火

　　2、 現(xiàn)場禁止吸煙

　　3、 油漆材料必須和其他材料分開放置

　　4、 工人著裝必須干凈整潔

　　十二、維修

　　1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內(nèi)無償維修

　　2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修

　　3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除

　　十三、合同附件

　　1、 施工項目清單

　　2、 雙方認可的報價單

　　3、 乙方開出的材料采購清單

　　十四、合同爭議

　　1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商

　　2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　甲 方： 乙 方：

　　簽 章： 簽 章：

　　簽約日期： 簽約日期：

施工合同模板2

　　甲方： __市城區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委

　　乙方：__縣固城建筑安裝有限責任公司

　　根據(jù)《合同法》及有關規(guī)定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。

　　一、施工內(nèi)容：村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　開工日期：20__年3月10日

　　竣工日期：20__年11月10日

　　三：質量要求：

　　嚴格按照工程質量要求及相關規(guī)范規(guī)定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。

　　四、安全施工：

　　乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔。

　　五、工程結算方式：

　　根據(jù)實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。

　　六、實際項目及價格：

　　1、160mm厚黃沙混凝土路面75元/㎡

　　2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元/m

　　3、混凝土路沿石安砌（100x750x300）35元/m

　　4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300mm水泥管90元/m。

　　5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620元/座

　　6、人工挖土方30元/立方米

　　7、農(nóng)用車300元/臺班

　　8、勾機1800/臺班。

　　9、三輪車200元/臺班。

　　10、零工，60元/工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。

　　甲方：（蓋章） 乙方（蓋章）

　　委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）

　　年 月 日 年 月 日

施工合同模板3

　　甲方(委托方):

　　乙方(管理方):

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合酒店前期裝修、委托管理的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就武岡市 裝修工程委托管理的.有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：

　　1.2 工程內(nèi)容：

　　1.3 工程管理方式：經(jīng)雙方商定甲方委托乙方根據(jù)設計圖紙進行裝修施工管理，由甲方提供裝修材料及裝修隊伍的管理服務模式。

　　1.4 裝修工程期限為天,開工日期年月日,竣工日期 年 月 日。

　　1.5 合同價款：本裝修工程管理合同管理服務費(不含稅)為人民幣: 陸仟元整 (￥6000.00)。

　　第二條 工程監(jiān)理：本裝修工程由乙方負責工程監(jiān)理,裝修工程所有工程進度、質量由乙方負責把關。

　　第三條 甲方義務：

　　3.1 開工前甲方為乙方入場施工提供工作條件。

　　3.2 甲方需提供施工期間的臨時水源、電源;

　　3.3不拆動室內(nèi)承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　3.4 甲方參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收;

　　第四條 乙方義務

　　4.1 裝修期間乙方設計圖紙要求現(xiàn)場指揮施工;

　　4.2 裝修期間乙方需為甲方提供可參考的施工隊伍為甲方參考;

　　4.3 乙方需按照設計裝修圖紙要求提前通知甲方按時按量購買材料，如因乙方人員私自增量所超出部分的材料在供應商不能退貨的情況下由乙方按采購價回收(損耗或破損材料不計入材料超標);

　　4.4 乙方需嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

　　4.5 乙方需保護好原主體結構;

　　4.6 乙方需確保施工現(xiàn)場文明施工;

　　第五條 工程變更：工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期.

　　第六條 材料的提供：由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方(為保證工期，根據(jù)設計要求，所需材料乙方需提前以書面形式通知甲方購買，如因乙方?jīng)]有按實際施工進度提前通知甲方購買，延誤工期由乙方負責)，由雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗拒力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2 乙方因管理責任導致不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第九條 管理服務費支付方式：雙方約定在合同生效后，甲方以現(xiàn)金或銀行轉賬方式按下列約定直接向乙方支付裝修工程管理服務費:

　　1、合同簽訂之日支付裝修工程管理服務費人民幣肆仟元整(￥4000.00)

　　2、裝修工程管理服務費余款人民幣兩仟元整(￥20__.00)在工程竣工后的15天內(nèi)支付。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向武岡市人民法院提起訴訟.

　　第九條 其他約定事項:

　　第十條 附則

　　12.1本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

　　12.2 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同】相關文章：

施工的合同11-25

道路施工合同02-15

建筑施工合同02-15

電力施工合同02-15

裝修施工合同02-16

施工合同精選范本03-16

簡單施工合同07-08

道路施工合同10-13

圍墻施工合同11-11

安全施工合同12-12